Удовлетворен иск прокурора республики о признании недействительным дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по строительству футбольного поля в пос. Приманыч Ики-Бурульского района

Прокуратура Республики Калмыкия обратилась в арбитражный суд с иском к Администрации Приманычского сельского муниципального образования республики и индивидуальному предпринимателю о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту на выполнение работ по строительству открытого плоскостного сооружения (футбольное поле) и взыскании неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства в размере свыше 600 тыс.руб. В обоснование иска прокурор указал, что заключением оспариваемого дополнительного соглашения стороны изменили существенное условие муниципального...