Решением Арбитражного суда Приморского края удовлетворены исковые требования о взыскании неосновательного обогащения за нарушение срока выполнения работ по разработке архитектурно-градостроительной и объемно-планировочной концепции объекта капитального строительства «Образовательный центр «ДНС Сити» на 1750 мест.
Напомним, между ООО «СМ Бюро» (ответчик, подрядчик) и ООО «Образовательный центр ДНС Сити» в лице ООО «ДНС Инжиниринг» (истец, заказчик) заключен договор по разработке архитектурно-градостроительной и объемно-планировочной концепции объекта капитального строительства «Образовательный центр «ДНС СИТИ» на 1750 мест. Данный объект недвижимости, который размещен на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» в Надеждинском муниципальном районе, представлял собой совмещенное дошкольное образовательное (детский сад) на 650 мест и общеобразовательное учреждение на 1100 мест. Сроки выполнения работ - 42 рабочих дня. Последний день окончания срока - 25.07.2024 г.
Заказчиком в соответствии с условиями договора перечислен подрядчику авансовый платеж в размере 3 720 000 рублей. В связи с невыполнением работ в установленный срок, истец уведомил ответчика об одностороннем расторжении договора и необходимости возврата авансового платежа. Неисполнение претензионных требований в добровольном порядке послужило основанием для обращения ООО «Образовательный центр ДНС Сити» с иском в Арбитражный суд Приморского края.
Судом установлено, что материалами дела подтверждается факт перечисления истцом денежных средств в размере 3 720 000 рублей, которые ответчиком не были возвращены. Поскольку ООО «СМ Бюро» нарушен срок выполнения работ, что повлекло расторжение заключенного договора, оснований для удержания денежных средств не имеется.
При таких обстоятельствах, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
С подробной информацией по делу (А51-18858/2024) можно ознакомиться в информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет».