В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ООО «КрасАльфаСтрой» (подрядчик) к ГУ МЧС России по Красноярскому краю (заказчик) о взыскании 66 816 004,13 руб. задолженности и неустойки в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта (дело № А33-36978/2024).
По доводам иска в феврале 2021 года между сторонами заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, (II очередь строительства)».
Однако на стадии исполнения контракта подрядчиком принято решение о полной корректировке проектно-сметной документации, поскольку она не соответствовала действующим нормам и правилам, а также была выявлена необходимость в дополнительных работах на объекте.
В результате работ по корректировке проектно-сметной документации и повторного прохождения государственной экспертизы, как настаивает истец, по вине заказчика сформировалась просрочка в 420 дней.
В дальнейшем после внесения необходимых корректировок, а также с учетом стоимости дополнительных объемов и видов работ цена контракта составила 131 641 130,02 руб.
Ответчиком, в свою очередь, как настаивает истец, оплата задолженности по контракту произведена не в полном объеме: задолженность составила 49 034 441,09 руб. Ко взысканию предъявлена также сумма неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательства по контракту в размере 17 781 563,04 руб.
Исковое заявление принято к производству суда, предварительное судебное заседание по делу назначено на 21.01.2025.